工程签证的例子(工程签证例子分析)

在建筑工程领域，工程签证是一项非常重要的工作。它不仅关系到工程项目的顺利进行，还直接影响到工程造价和施工质量。本文将通过几个典型的工程签证案例，为大家揭秘工程签证在项目推进过程中的关键作用。

一、工程签证概述

工程签证，是指建设单位、施工单位和监理单位在施工过程中，对设计变更、现场签证、材料代用、工程量增减等问题，经协商一致后，由监理单位签认的书面文件。工程签证是工程项目管理的重要组成部分，对于确保工程质量、控制工程造价、明确各方责任具有重要意义。

二、工程签证案例分析

下面，我们将通过几个典型的工程签证案例，来分析工程签证在项目推进过程中的作用。

案例一：设计变更签证

项目背景：某住宅小区项目在施工过程中，由于现场实际情况与原设计不符，需要进行设计变更。

签证内容：将原设计中的阳台改为露台，并对相关结构进行调整。

签证过程：

1. 施工单位发现设计问题，及时向监理单位提出设计变更申请。

2. 监理单位组织设计单位、施工单位和建设单位进行现场勘察，确认设计变更的必要性。

3. 各方达成一致意见后，由监理单位签发设计变更签证。

案例分析：该案例中，工程签证起到了以下作用：

* 确保工程质量：通过设计变更签证，确保了施工现场的实际情况与设计要求相符，避免了因设计问题导致的工程质量问题。

* 明确各方责任：签证明确了设计变更的责任主体，为工程纠纷提供了依据。

案例二：现场签证

项目背景：某道路工程在施工过程中，由于地下管线复杂，需要进行临时调整。

签证内容：对地下管线进行临时调整，并对相关施工方案进行调整。

签证过程：

1. 施工单位发现地下管线问题，及时向监理单位提出现场签证申请。

2. 监理单位组织相关单位进行现场勘察，确认现场签证的必要性。

3. 各方达成一致意见后，由监理单位签发现场签证。

案例分析：该案例中，工程签证起到了以下作用：

* 确保工程进度：通过现场签证，确保了工程进度不受地下管线问题的影响。

* 降低施工风险：通过调整施工方案，降低了因地下管线问题导致的施工风险。

案例三：材料代用签证

项目背景：某住宅小区项目在施工过程中，由于材料价格波动，需要使用替代材料。

签证内容：将原设计中的瓷砖改为地板砖，并对相关施工工艺进行调整。

签证过程：

1. 施工单位发现材料价格波动，及时向监理单位提出材料代用申请。

2. 监理单位组织设计单位、施工单位和建设单位进行现场勘察，确认材料代用的可行性。

3. 各方达成一致意见后，由监理单位签发材料代用签证。

案例分析：该案例中，工程签证起到了以下作用：

* 控制工程造价：通过材料代用签证，降低了工程造价。

* 提高施工效率：通过调整施工工艺，提高了施工效率。

三、总结

工程签证是工程项目管理的重要组成部分，对于确保工程质量、控制工程造价、明确各方责任具有重要意义。通过以上案例分析，我们可以看出，工程签证在项目推进过程中发挥着关键作用。因此，在实际工作中，我们要重视工程签证工作，确保工程项目的顺利进行。

案例类型	项目背景	签证内容	签证过程	签证作用
设计变更	设计问题	设计变更	各方协商一致	确保工程质量，明确各方责任
现场签证	现场问题	现场调整	各方协商一致	确保工程进度，降低施工风险
材料代用	材料价格波动	材料代用	各方协商一致	控制工程造价，提高施工效率

在实际工作中，我们要根据工程项目的具体情况，合理运用工程签证，确保工程项目的顺利进行。

【能力】甲方拒签项目现场签证措施及案例分析!

甲方拒签？项目现场签证措施及案例分析

在项目施工过程中，甲方拒签是一个常见且棘手的问题。为了有效应对甲方拒签，首先需要深入了解项目现场签证的基本概念、实施方法以及典型案例分析与应对策略。

一、工程签证的基本概念

工程签证一般以合同明示的约定条款为依据，因多种原因而发生，如工程师指令、工程设计变更、施工范围或工作量增减等。其实质是双方对已发生或即将发生的事件办理确认手续。

工程签证目前存在的问题：

现场签证人员对造价管理控制意识淡薄。

签证人员不熟悉招标文件和施工合同，对定额费用组成缺乏了解。

应当签证的未签证。

对设计缺乏有效约束。

签证日期与实际不符。

监理单位对建材验收时不够认真。

签证不是双方法人授权或超出授权范围签证。

签证不合理，滥用点工。

违反规定的签证。

常见的工程签证：

工期签证：如停水、停电签证，非施工单位原因停工造成的工期拖延。

费用签证：包括零星用工、零星工程、临时设施增补项目、隐蔽工程签证以及窝工等。

材料认质认价签证：对于允许计取议价价差的材料，需要在施工前明确材料的价格。

二、工程签证的实施方法

现场施工管理人员在工程签证工作中的职责：负责现场签证的发起、审核与确认工作。工程签证的四大措施：加强签证意识，提高签证效率。

熟悉合同条款，确保签证内容符合合同约定。

严格审核签证内容，避免虚假签证。

建立健全签证管理制度，规范签证流程。

工程签证的优先顺序：根据工程实际情况和合同约定，确定签证的优先顺序。工程签证八大注意事项：签证内容必须真实、准确。

签证日期应与实际相符。

签证人员应具备相应权限。

签证应附有相关原始资料。

签证内容不得超出合同约定范围。

签证应及时办理，避免拖延。

签证应明确结算方式和单价。

签证应妥善保管，避免遗失。

三、典型案例分析与应对策略

由于设计错误、审图不严引起的签证：

案例：旭湘华府项目人防门门槛设计错误导致返工签证。

应对措施：设计院设计要结合实际，及时了解新规范、新图集；甲方在审图中要认真核对各工种是否矛盾，图纸要求与采购的设备材料是否一致；采购材料要有一定的提前量，以便发现问题及时修改设计。

由于现场条件引起的签证：

案例：某项目基槽开挖发现生活垃圾及软土层，需人工清除并回填。

应对措施：作为管理者，应考虑全面，多了解天气状况，以避免不测天气导致的额外签证。

不合理的签证：

案例：某住宅工程用实心泥土砖代替空心粘土砖，施工单位要求误工补偿。

应对措施：该签证应签署延长工期，且不能由一个人签字，应按规定的程序报经原合同的签字人批准后执行。

四、甲方拒签应对策略

编制签证前的准备：

熟悉合同有关规定，针对重点问题展开签证理由。

站在甲方的角度陈述理由和罗列签证内容。

甲方拒签时的处理：

采用收发文的形式送达甲方，无需强逼甲方在签证单上签字，只需在收发文函上签字，以证明甲方已收到乙方发送的文函。

超过法定时间，签证自动生效。

签证内容的完善：

签证内容应尽量详细，包括签证的原因、位置、尺寸、数量、日期、所用材料、结算方式、结算单价等。

签证单后必须附本次签证的原始资料，如技术核定单、设计变更、业主联系单等。

通过以上措施和策略，可以有效应对甲方拒签问题，确保项目现场签证的顺利进行。同时，建议系统学习“项目现场签证管理及案例分析”课程，以进一步提升工程项目现场签证的管理水平。

复盘朱树英律师工程案例17:如何进行工期顺延签证

第一部分案例17的基本情况

这是一个涉及如何确认工程工期的开工与竣工期间的案例，同时也是一个施工单位加强施工合同工期顺延签证和停工损失索赔的典型案例。

原告浙江杭州某建工集团有限公司于2013年1月向杭州中院提起诉讼，要求判令被告项目公司、被告二立项主体、被告三投资主体连带支付拖欠的包括保险金在内的工程款12005.74万元，赔偿经济损失639.3万元，并要求确认原告在被告拖欠工程款范围内享有优先受偿权。案件审理过程中，在法庭查明三被告分别支付的工程款及累计总数后，原告撤销对被告二、三的诉讼，并变更诉讼请求为8500万元。被告提起反诉，按合同约定的工期以及逾期违约金比例，要求原告承担逾期竣工的工期违约金6068.31万元。

原告对被告的反诉提供了一系列反驳证据，证明工期的延误完全是被告的过错所造成，应由被告自己承担责任。

经审理，杭州中院于2013年9月4日一审判决，被告支付原告工程款5646.86万元及其利息，返还到期的工程保修金1090.85万元，赔偿原告损失100万元，原告在6737.70万元范围内享有优先受偿权；同时驳回被告工期赔偿的全部反诉请求。

一审判决后，被告不服原判向浙江省高院提出上诉。因上诉费支付期限届满，经二审法院书面催告后，被告仍未支付，二审法院视其为不提出上诉，一审判决随之生效。

第二部分对案例17的复盘

工期问题是建设工程合同纠纷经常遇到的一类争议，焦点往往会集中在如何认定开工或竣工日期。关于开工日期、竣工日期认定以及确认工期顺延的方式，《建设工程施工合同司法解释（一）》均有具体明确的规定。

1.开工日期如何确定？

《建设工程施工合同司法解释（一）》第8条规定，当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。（二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。（三）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

开工条件一般包括：（1）合同或协议已经签订；（2）建筑工程施工许可证已经领取；（3）三材指标或实物已经落实；（4）施工组织设计（或施工方案）已经编制，并经批准；（5）临时设施、工棚、施工道路、施工用水、施工用电等条件已基本完成；（6）工程定位测量已具备条件；（7）施工图纸预算已经编制或审定；（8）其他条件，比如材料、成品、半成品和工艺设备等能满足连续施工要求；临时设备能满足施工和生活的需要；施工器械经过检修能保证正常运转；劳动力已调集能满足施工需要；安全消防设备已经备齐等条件。

在本案中，根据建设工程施工合同约定，开工日期以开工报告为准，工期为日历天数700天。根据开工报告，原告实际于2007年6月9日开工，应在2009年5月9日前完工。

2.竣工日期如何确定？

《建设工程施工合同司法解释（一）》第9条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

本案中，双方在合同履行过程中对工程复工后达成补充协议，补充协议就是签证。双方在2011年3月签订《工程款补偿的协议》明确了因被告的原因工期延误，由被告补偿原告800万元，该协议签订前，有关追偿双方均不得以任何理由提出其他补偿；同时明确了本工程在2011年7月底前达到竣工验收条件。双方在《第64次工地会议纪要》上再次明确了工程在2011年7月31日竣工，2011年3月24日必须复工。工程在2010年12月11日因建设单位部分施工图未经原设计认可及审查机构审查，建筑工程施工许可证逾期1年以上被相关部门通知停工，直到2011年10月25日才复工。因此，竣工时间亦应在复工后相应往后顺延至2012年3月4日。原告2012年1月13日提交竣工验收，工程于2013年3月25日竣工验收合格。根据《建设工程施工合同》约定，原告送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期，故原告主张其竣工日期为2012年1月13日得到法院的认可。

3.顺延工期如何认定？

非承包人原因造成工期延误可以办理工期顺延，合同完工期限可以延后而不承担责任。承包人办理工期顺延签证应根据合同约定的事由和期限，并办妥双方签认的补充协议和确认手续。如果一方不同意签认，承包人应依法办妥工期顺延签证的送达手续。

在一方拒绝签证时，送达是形成证据的桥梁，是当事人实现其签证利益的重要方式，送达的成功与否牵动着证据是否形成。一方不确认或拒绝签证的对策：宾馆发传真；快递送来回；挂号并公证。

《建设工程施工合同司法解释（一）》第10条规定，当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

监理工程师如何做好工程签证

监理工程师如何做好工程签证

施工现场签证是投资建设项目业主与施工承包商，根据施工合同约定就施工过程中涉及合同价之外的责任事件所作的签认证明。那么作为监理工程师如何做好工程签证呢?

一、现场签证的7大主因

1.设计变更

(1)设计类原因

设计优化影响出图日期，进而影响进度;

设计错误未及时发现，引起返工;

设计缺漏引起返工、增补;

补充设计引起工作量增加;

二次设计(如精装修等)引起原工作的返工或废弃。

(2)现场施工类原因

施工现场条件误差、施工工艺技术超前或滞后、原设计施工难度大或不能施工、按原设计施工质量不能保证。

(3)营销类原因

a.领导思路的变化、偏好的变化

b.客户需求

c.市场竞争引起设计要求变化

(4)物业类原因(物业需求)

2.现场条件

a.地质勘探不清，引起地下基础结构形式变更或换土

b.原有建筑清理不清，或地下障碍物未清理

c.场地不具备三通一平条件

d.现场标高与设计标高不一致引起土方挖填费用

e.周边关系影响(如居民闹事等)

f.原施工方案变更，增加技术措施费

3.甲方管理

a.场地或工作面不能及时移交，引起工期及费用签证

b.施工工序安排不合理，引起返工或增加工作量

c.合同不熟悉，被乙方钻空子

d.土方未能综合平衡，引起土方运出再运进

e.总体施工考虑不周，引起重复开挖

f.决策不及时，引起返工

g.合同未包括的零星工程、合同缺陷

h.赶工措施费

i.甲方违约

4.甲分包

a.由于招标太迟引起甲分包队伍进场推迟，总包工作量增加或工期延长

b.甲分包队伍未能按合同约定工期完成工作，引起总包或其他施工单位索赔

c.分包合同工作界面约定不清，引发某些工作总包、分包都不管

d.协调不力，总分包抢工作面，交叉施工，引起工作量增加

5.甲供材料

a.由于招标太迟引起甲供设备材料推迟进场

b.甲供设备材料质量较差，不符合要求，退货重新采购影响总包工期

c.甲供设备的辅材供应不明确，引起扯皮

6.配套单位

a.总包配合配套单位所做工作

b.部分配套单位霸王作风，工作或收尾不清，总包或其他施工单位擦屁股工程

7.市场及不可抗力

a.大气候不好，缓建、停建引起误工费用

b.政府政策影响

c.灾难性天气影响

d.物价上涨

e.原设计材料购不到(或其他原因)，材料替换。

二、如何减少签证?

1.如何减少设计变更类签证(这是现场签证的大头)

(1)设计思路、理念不能飘忽不定

(2)选择优秀的设计团队，减少不必要的错、漏、碰

(3)甲方的要求尽量在设计任务书及设计前交底清楚，避免修改过多引起不统一、误差增多

(4)甲乙方加强审图力量，避免返工

(5)营销口、物业口的要求尽量早提、早解决

(6)对于二次设计(如精装修等)尽量提前，以减少修改返工

(7)设计师应懂施工要求，避免设计意图无法实现引起变更

(8)设计优化应有一定提前量，避免影响施工计划

2.如何减少现场条件变化引起的签证

(1)地质勘探应详细，尽量探明地质条件

(2)合同要考虑现场的实际情况，有关场地平整、拆除原有建筑物、构筑物等可措施费包干

(3)周边关系应协调好，为施工创造良好的环境

3.如何减少甲方管理不善引起的签证(项目部签证管理重点)

(1)合理安排项目计划，避免场地移交或工作面移交迟后

(2)合理安排施工工序

(3)合同要吃透，熟悉合同法其其他建筑法规

(4)事前必须做好土方综合平衡

(5)管理决策要果断

(6)合同尽量严密，减少合同外工程，减少需签证的材料

(7)总体管线、景观等施工计划周密，减少更改或二次开挖

(8)设计变更要及时反馈施工单位，如有返工，应及时核对返工量。

4.如何减少甲分包工程、甲供材料引起的签证

(1)招标要有一定提前量

(2)要选择优秀的分包队伍

(3)分包队伍不宜太多

(4)分包合同严密，减少考虑不周全因素

(5)甲供材料质量必须好且稳定

(6)做好总分包协调配合工作，避免扯皮现象

三、工程签证的`潜规则

工程施工过程中往往会发生设计变更、进度加快、标准提高、施工条件、材料价格等变化，从而影响工期和造价。在经过残酷压价，施工企业往往低价中标，可能会利用设计变更、工程签证这些环节的漏洞，增强填写签证单的有效性，使签证成果得到合理的固定，并通过变更设计增加项目或提高价格等手段，来保证其利润。

1、利用签证可信度转变签证主体

目前设计单位、建设单位出具的手续，在工程结算审价时可信度要高于施工单位发起出具的手续。现场经济签证多为施工单位发起申请，由于利用签证多结工程款的做法较普遍，现场经济签证的信任度较低。

因而，施工企业为了保证其利润，就要想方设法将签证变成由设计单位签发的设计修改变更通知单，实在不行也要成为建设单位签发的工程联系单，最后才是现场经济签证。

工程签证是工程承发包双方在施工过程中按合同约定对支付各种费用。施工过程发生的与设计图、施工方案、施工预算项目或工程量不相符，需调整工程造价的、顺延工期、赔偿损失所达成的双方意思表示一致的补充协议，互相书面确认的签证即可成为工程结算或最终结算增减工程造价的凭据。

2、增强签证单有效性固定签证成果

在填写签证单时，施工单位总要使所签内容尽量明确，能确定价格最好。这样竣工结算时，建设单位审减的空间就大大减少，施工单位的签证成果就能得到有效固定。

施工企业填写签证时按以下优先次序确定填写内容：

能够直接签总价的就不签单价;

能够直接签单价的就不签工程量;

能够直接签结果(包括直接签工程量)的就不签事实;

能够签文字形式的就不附图(草图、示意图)。

施工企业按有利于计价、方便结算的原则填写涉及费用的签证。如果有签证结算协议，填到内容与协议约定计价口径一致;如无签证协议，按原合同计价条款或参考原协议计价方式计价。再有，签证方式要尽量围绕计价依据(如定额)的计算规则办理。

3、利用变更设计增加项目或提高价格等手段

施工单位除按合同规定、设计要求进行正常工程施工外，利用招标时所发现的招标文件、设计图纸中的缺陷以及投标技巧，通过设计变更达到增加利润的目的。设计变更，特别是有利于施工单位的设计变更，是当前施工企业创利的重要手段。

利用设计变更创利的手段：

第一，当结构的某些主要部位已设计，其辅助性结构或某些分项工程的设计注明由施工企业设计、设计单位认可的情况，如大型结构的预埋件、构造配筋、加固方案等，这相当于帮设计单位干活，自然是施工企业创利的最佳机会。

第二，当设计要求与施工企业已熟悉的施工工法不一样。

4、利用工程联系单创利的手段

施工企业利用一些建设单位签发和管理不规范，如有些建设单位对建设单位代表授权过大、没有切实可行的内控程序逐级请示领导审批、建设单位代表缺乏签证价款控制的意识和素质不高、对签证工作既不负责任等，常采用后一种传递流程主动沟通，利用其在专业技术上的优势，迷惑建设单位，增加工程造价。常见的有设计联系单、工程联系单两种。

其传递流程有两种：

建设单位→监理单位→施工企业;

施工企业→建设单位→监理单位→施工企业。

5、增加现场经济签证的手段

在施工中施工企业以各种理由，采用洽商签证的方法想尽办法增加造价来提高利润。现场经济签证其涉及面广，项目繁多复杂，这为施工企业增加现场经济签证提供了机会。

一，现场经济签证不规范，有些建设单位代表接受施工企业施予“恩惠”，高估冒算，巧立名目，弄虚作假，增加现场经济签证。

二，不及时签证，事隔多日才补办签证，导致现场签证内容与实际不符。

三，未经设计人员同意而签证提高用料要求，增加签证价款。

6、加大工程量签证的手段

当某些合同外工程急需处理时，施工单位往往添油加醋，夸大事实，并要求签证;当处理一些复杂、耗时较长的合同外工程时，施工企业经常请建设单位代表、监理人员去现场观看，等时过境迁(一般不超过签证时效)他们只记事情不记尺寸时，再去签证。

对某些非关键部位但影响交通等的工程，故意拖时完成，建设单位为了要求施工单位尽快完工，腾出交通通道，通常会要求施工单位赶工，这样施工单位就可以赚取建设单位部分赶工措施费。

地下障碍物以及建好需拆除的临时工程，施工单位等拆除后再签证;施工过程中发生的材料代用情况下，施工企业办理材料代用单时内容不明确，没有详图或具体使用部位，而只是增加材料用量的签证。

四、六类典型案例分析

案例一：由于设计变更引起的签证

xx世纪广场二期6、7号楼由于外立面方案变化，原幕墙埋件位置错误，大部分不能利用，重新埋设，发生签证费用约85万元。

经验教训：设计思路不能多变，施工前设计图纸必须完善，施工开始后尽量不做大改动，特别是领导不要随意改变设计方案。

案例二：由于现场条件引起的签证

廊坊项目1#楼基槽开挖到设计标高时，发现有生活垃圾及软土层，经设计变更，需人工清除生活垃圾及软土层后，再用3：7灰土回填。另在施工中遇到气温特降，灰土工作不能进行，但部分区域灰土已结束(上部未打夯)。为保证质量，挖除灰土回填级配砂石。

经验教训：软土层和建筑垃圾换成灰土，是不可避免的签证，但作为管理者，应考虑全面，多了解天气状况(通过天气预报)，如不是天气意料之外的变化，可以防止挖除灰土回填砂石的签证。

案例三：由于赶工引起的签证

某项目由于甲方在前期施工时多项工作未能及时配合，造成工期延误10天，为不影响交房，甲方要求施工单位增加资源，抢回损失的工期，施工单位投入大量人力、物力，抢回了10天工期，确保按时交房。但甲方同时也承担了赶工措施费5万元。

经验教训：甲方在日常管理中一定要考虑全面，准备充分，合理安排工作，不能因为自身的原因影响工程进度。

案例四：由于设计错误、审图不严引起的签证

旭湘华府项目由于人防门门槛设计按原有图集设计，与采购的人防门结构不符，而结构钢筋等已绑扎完成，造成返工签证。

经验教训：设计院设计要结合实际，及时了解新规范新图集，不能按经验出图。甲方在审图中一定要认真，要核对各工种是否矛盾、图纸要求与采购的设备材料是否一致。另采购材料要有一定提前量，以便发现问题及时修改设计。

案例五：由于甲分包进场延误引起的签证

某项目招标过程中，阳台栏杆由于成本的原因，迟迟未定，直到部分外墙等粉刷完毕后，栏杆队伍才进场，引起墙面的二次修补，外脚手架下架推迟，造成签证将近6000元。

经验教训：甲分包一定要按计划招标，按计划进场，不能因小失大，为了节约一点小成本造成工期延误并增加其他措施费。

案例六：由于客户要求及甲方管理不善引起的签证

世纪广场二期5号楼8楼整层卖出，客户在购买时提出保留整层大空间，开发商负责拆除室内填充墙。现客户已办理交房手续，发现墙体并未拆除，营销部提出申请拆除。

此时公共部位已装修，室内墙体已砌筑粉刷完成，现拆除原有墙体、公共部位装修费用、建筑垃圾外运加上以前砌筑、装修等费用共约10万元左右。

经验教训：客户要求拆除承重墙引起的签证本无可厚非，但营销部直到项目结束才向公司提出，造成建造及拆除工作量的增加，属于管理不善，今后应加强部门间及时沟通，问题的及时处理。

;